Page 74 - Московские Торги № 01-02

от ответственности за нарушение сроков выполнения работ дусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения
вследствие непреодолимой силы до 30 июля 2017 года. отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмот-
рено право заказчика принять решение об одностороннем отказе
НЕ ДАЮТ РАБОТАТЬ – РАСТОРГАЙ КОНТРАКТ от исполнения контракта.
В соответствии с п. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса Пункт 11.1. муниципального контракта предусматривает, что
РФ проектная документация утверждается застройщиком, он может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответ-
техническим заказчиком. Исходя из положений ст. 740 ГК РФ, ствии с законодательством РФ.
к существенным условиям договора строительного подряда Ответчик при заключении контракта исходил из предоставления
относятся предмет договора (в состав которого входят виды, ему возможности выполнять работы в согласованный срок, а также
объем выполняемых работ, предъявляемые к ним требования), из того, что приостановка и невозможность их выполнения не
сроки выполнения работ, а также цена. В соответствии со ст. 743 будут обусловлены действиями истца в столь длительный период
ГК РФ объем, содержание работ и другие требования, предъ- времени, что чревато для генерального подрядчика убытками.
являемые к ним, определяются технической документацией.
Ответчик был лишен возможности выполнять работы в строгом ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
соответствии с утвержденной документацией по причинам, Ответчик, руководствуясь ст.ст. 716, 719 ГК РФ, 22 августа
обусловленным отсутствием встречного исполнения со стороны 2017 года направил в адрес истца письмо от 22.08.2017
истца по ее предоставлению, согласованию, получения положи- о расторжении муниципального контракта в связи с непредостав-
тельного заключения экспертизы (пункт 5.2. муниципального лением со стороны истца/заказчика необходимой для выполне-
контракта, п. 1 ст. 718, ст. 740 ГК РФ). ния работ документации, отсутствием согласования со стороны
В соответствии с ч. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не при- заказчика проектных решений, предоставления исполнительной
ступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, документации по части работ, выполненных до заключения конт-
когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору ракта, отсутствием со стороны заказчика действий, направленных
подряда, в частности непредоставление технической документа- на исполнение контракта.
ции, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также Уведомление передано непосредственно истцу 22.08.2017,
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, а также направлено средствами почтовой связи 22.08.2017
что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в 8:57 заказным письмом с уведомлением, с описью вложения.
в установленный срок (ст. 328 ГК РФ). Пункт 2 ст. 719 ГК РФ После получения от ответчика уведомления от 22.08.2017
предусматривает право подрядчика при наличии обстоятельств, о расторжении контракта истец также направил 23.08.2017 уве-
указанных в п. 1 ст. 719 ГК РФ, на отказ от исполнения договора домление от 21.08.2017 об одностороннем отказе от исполнения
и требование возмещения убытков. контракта.
Пунктом 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность Однако отказ истца от контракта нельзя признать правомер-
расторжения контракта по соглашению сторон, по решению суда, ным, поскольку он сделан после того, как такое решение принято
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения со стороны ответчика.
в соответствии с гражданским законодательством. При указанных обстоятельствах муниципальный контракт счи-
Пункт 19 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ предусматривает право постав- тается расторгнутым генеральным подрядчиком на основании
щика (подрядчика, исполнителя) принять решение об односто- п. 2 ст. 719 ГК РФ, п. 19 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ в связи с невыполне-
роннем отказе от исполнения контракта по основаниям, пре- нием заказчиком обязательств по контракту.

72 Мо сков ские тор ги 01-02 / 2019